Постановление Главы администрации Московской области от 16.12.1994 № 289

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПОДРЯДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 16 декабря 1994 г. N 289                                    Утратил силу - Постановление
  
                                       Губернатора Московской области
                                         от 11.12.2002 г. N 268-ПГ
  
  
        О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ПОДРЯДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  
         (В редакции Постановления Губернатора Московской области
                         от 04.12.98 г. N 373-ПГ)
  
  
       В целях  практического  внедрения конкурсной  формы  размещениязаказов  на  строительство,  осуществляемое  за  счет  бюджетных   ивнебюджетных средств Московской области,
       
       постановляю:
       
       1. Утвердить   прилагаемое   Временное  положение   о   порядкепроведения подрядных  торгов  в Московской  области  и приложения  кнему:   Инструкцию   по  проведению   предварительной   квалификациипретендентов  на  участие  в  подрядных  торгах  Московской  области(приложение N 1)  и Инструкцию  о подготовке тендерной  документациипри проведении подрядных торгов Московской области (приложение N 2).
       2. Установить, что на все  вновь начинаемые объекты в 1995  г.,строительство которых  будет осуществляться  из областного  бюджета,определять подрядчика на торгах подряда.
       3. Передать  функции  инвестора  по  объектам,  которые   будутвыставлены   на   торги   подряда,   Департаменту   архитектуры    истроительства.
       4. Предусматривать  в  сводных   сметах  на  проектирование   истроительство  объектов затраты  на  проведение подрядных  торгов  вразмере 0,5  % от итогов  по главам  1-7 с возмещением  организаторуторгов фактических расходов на указанные цели.
       5. Рекомендовать  администрациям  городов  и  районов   областипринять  постановление  по  проведению торгов  подряда  на  объекты,строительство которых будет осуществляться за счет их бюджетов.
       6. Контроль за исполнением  данного постановления возложить  назаместителя  Главы   Администрации  -   министра  администрации   построительству А.И. Петракова.
       Глава Администрации
       Московской области А.С. Тяжлов
       
       
       
       Приложение
       к постановлению
       Главы Администрации
       Московской области
       от 16 декабря 1994 г. N 289
                          ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
       О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                           1. Общие положения
       1.1. Положение  о  подрядных  торгах в  Московской  области  (вдальнейшем - положение) разработано  в соответствии с Законом  РСФСР"Об  инвестиционной  деятельности   в  РСФСР",  Законом   РоссийскойФедерации  "О  поставках  продукции и  товаров  для  государственныхнужд", а также Положением о подрядных торгах в Российской Федерации,утвержденным Госкомимуществом  РФ  и Госстроем  РФ распоряжением  от13.04.93 N 660-р/18-7.
       1.2. Настоящее положение  обязательно при проведении  подрядныхторгов на  размещение  заказов на  строительство новых,  расширение,реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансирование  которыхосуществляется за счет  бюджетных и внебюджетных средств  Московскойобласти.
       Порядок размещения  заказов   на  строительство  объектов   дляфедеральных   государственных   нужд   определяется   ПравительствомРоссийской Федерации.
       В остальных  случаях  решение  о  целесообразности   проведенияподрядных торгов и их порядок принимаются заказчиком -  застройщикомили муниципальными органами самостоятельно.
       1.3. Целью проведения  торгов является повышение  эффективностидеятельности  строительного  комплекса Московской  области  за  счетперехода к рыночным отношениям хозяйствования.
       1.4. Основными принципами проведения торгов являются:
  
         - создание  равных   конкурентных   условий  для   строительныхорганизаций   независимо   от   их   ведомственной   принадлежности,организационно - правовых форм собственности и специализации, страныпринадлежности строительных организаций и фирм
  
  ;   редакцииПостановления         Губернатора         Московской         областиот 04.12.98 г. N 373-ПГ)
       - обеспечение гласности проведения торгов;
       - достижение объективности оценки результатов торгов;
       - создание единых требований к проведению торгов.
       1.5. Подрядные торги проводятся при размещении заказов на:
       - строительство     предприятий,    зданий     и     сооруженийпроизводственного назначения;
       - объекты социальной сферы;
       - выполнение    проектных,    инженерно    -    изыскательских,строительных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ;
       - поставку комплексного технологического оборудования;
       - другие виды работ и услуг в строительном комплексе.
                        2. Основные определения
       2.1. Подрядные  торги   представляют  собой  форму   размещениязаказов на строительство объектов путем подбора на конкурсной основестроительных,   строительно   -  монтажных,   проектных   и   другихорганизаций на выполнение комплекса или отдельных видов работ.
       2.2. Объект торгов  -  непроизводственный или  производственныйобъект, по которому проводятся торги.
       2.3. Предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которымпроводятся торги.
       2.4. Заказчик - лицо,  для которого строится,  реконструируетсяили оснащается объект торгов.
       2.5. Организатор торгов -  лицо, которому заказчиком на  основедоговора - контракта поручено проведение торгов.
       2.6. Претендент   -   субъект  хозяйственной   деятельности   встроительном комплексе, зарегистрированный на территории  РоссийскойФедерации,  имеющий  соответствующую   лицензию  и  участвующий   пописьменному заявлению в торгах на предложенных организатором  торговусловиях.
       2.7. Участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие  вторгах, в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов.
       2.8. Тендерная документация  - комплект документов,  содержащийприглашение  к торгам,  информацию  о  предмете и  условиях  торгов,условиях передачи заказа победителю торга.
       2.9. Тендерная   комиссия    -   постоянный   или    временныйколлегиальный  орган,  сформированной  организатором  торгов.  В  еесостав входят  по  одному представителю  от заказчика,  организатораторгов,   соответствующих   функциональных,   территориальных    илиотраслевых органов управления, эксперты, консультанты.
  
         В случае участия в тендере претендента или юридического лица  сучастием иностранного  капитала в состав  тендерной комиссии  входитпредставитель администрации внешнеэкономических связей
  
  .     (Пункт в редакции Постановления  Губернатора Московской областиот 04.12.98 г. N 373-ПГ)
       2.10. Оферта  -  предложение  участника  заключить  контракт  сзаказчиком    в    отношении    предмета    торгов,    подкрепленноесоответствующими гарантиями и  содержащее согласие участника  торговнести финансовую  ответственность в случае  невыполнения им  условийторгов на условиях, определенных в тендерной документации.
       2.11. Альтернативное  предложение  -  предложение  претендента,представленное одновременно  с офертой,  содержащее отличающиеся  отоферты условия.
       2.12. Оферент - лицо, от имени которого представлена оферта.
       2.13. Консультант -  организация или  физическое лицо,  имеющеесоответствующую   лицензию    на   проведение   подрядных    торгов,привлекаемые   тендерной   комиссией  для   обработки   методическихвопросов, подготовки тендерной документации, анализа и оценки оферт.
                        3. Виды подрядных торгов
       3.1. В  зависимости от  состава  участников и  форм  проведенияподрядные торги могут быть:
       - открытыми и закрытыми (ограниченными по числу участников);
       - с  предварительной  квалификацией  либо  без  предварительнойквалификации претендентов;
       - с участием иностранных оферентов либо без них;
       - первичные либо повторные.
       3.2. В открытых торгах могут принимать участие все  предприятияи организации независимо  от форм собственности,  зарегистрированныена территории Российской Федерации, имеющие соответствующую лицензиюи пожелавшие выступить в качестве участников торгов.
       По решению тендерной комиссии открытые торги могут  проводитьсяс предварительной квалификацией претендентов.
       3.3. В  закрытых   торгах  принимают   участие  предприятия   иорганизации   с   большим    профессиональным   опытом   и    хорошозарекомендовавшие себя в определенном виде деятельности,  получившиеприглашение тендерной комиссии.
       3.4. Вид торгов определяется заказчиком (организатором  торгов)с учетом мнения инвестора.
                          4. Участники торгов
       4.1. В подрядных торгах могут принять участие любые  российскиеи зарубежные проектные, строительно - монтажные организации, имеющиелицензии на соответствующий вид деятельности.
       По результатам торгов  определяются генподрядные организации  -исполнители заказов.
       Основными участниками  подрядных  торгов  являются:   заказчик,организатор торгов, тендерная комиссия, претенденты, оференты.
       4.2. При  проведении  торгов  заказчик  осуществляет  следующиефункции:
       - принимает решение о  проведении подрядных  торгов и издает  всвязи с этим официальный распорядительный документ;
       - определяет лицо, которое будет выполнять функции организатораторгов, издает об этом соответствующий распорядительный документ илизаключает соответствующий договор;
       - контролирует работу организатора торгов и участвует в  работетендерной комиссии через своего представителя;
       - устанавливает окончательные условия контракта и заключает егос победителем торгов.
       4.3. Заказчик  должен  обладать  необходимыми   инвестиционнымиресурсами или правом распоряжения ими в необходимый период  времени,подтвержденным  соответствующим  финансовым  документом   (кредитнымдоговором или распоряжением Главы Администрации Московской  области)на момент создания тендерной комиссии.
       4.4. Организатором торгов может быть заказчик либо  юридическоелицо,   специализированное    на   проведение   подрядных    торгов,предприятие,   организация,    учреждение    независимо   от    формсобственности,   имеющее    соответствующую   лицензию    Управлениялицензирования строительной деятельности Московской области.
       4.5. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
       - подготавливает  документы  для объявления  торгов,  публикуетобъявления или рассылает приглашения;
       - формирует  тендерную  комиссию,  назначает  ее  руководителя,представляет на утверждение состав тендерной комиссии заказчику;
       - организует, контролирует и  принимает участие в  деятельноститендерной комиссии и привлекаемых консультационных организаций;
       - утверждает результаты торгов;
       - рассматривает апелляции на решение тендерной комиссии;
       - ликвидирует тендерную комиссию;
       - публикует в средствах массовой информации отчет о результатахоткрытых торгов;
       - финансирует все расходы по подготовке и проведению торгов.
       4.6. Пределы   прав   и   обязанностей   организатора    торговустанавливаются в договоре - контракте между ним и заказчиком.
       4.7. Тендерная комиссия:
       - производит сбор заявок на участие в торгах на предварительнуюквалификацию;
       - проводит предварительную квалификацию претендентов;
       - организует    разработку    и    распространение    тендернойдокументации и решает вопрос изменения этой документации и процедур;
       - дает  необходимые   разъяснения  претендентам  по   тендернойдокументации;
       - обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных оферт;
       - осуществляет процедуру торгов и ее оформление;
       - определяет   победителя  или   принимает   иное  решение   порезультатам торгов и представляет их на утверждение заказчику.
       4.8. Тендерная   комиссия   самостоятельно   разрабатывает    иутверждает  регламент  своей  работы.  Решения  принимаются  простымбольшинством голосов от всего  состава комиссии. В случае  равенстваголосов принимается решение, за которое проголосовал председатель.
       4.9. Для  предварительных исследований  и  выдачи заключения  оцелесообразности   выставления   на   торги   конкретного   объекта,подготовки     тендерной    документации,     разработки     условийпредварительной квалификации, оценки  оферт и выдачи рекомендаций  овыборе победителя и  других услуг  организатором торгов и  тендернойкомиссией   (по   согласованию   с   организатором   торгов)   могутпривлекаться проектные, научно - исследовательские, консультационныеи другие специализированные организации и их представители.
       4.10. Работа  лиц,  привлекаемых   к  участию  в   деятельноститендерной комиссии, оплачивается  организатором торгов на  основаниизаключаемых  с   ними   договоров  в   соответствии  с   действующимзаконодательством.
       4.11. Лицо приобретает  статус претендента  с момента  принятиятендерной комиссией его предложения и внесения им задатка.
       4.12. Претендент имеет право:
       - получать от  тендерной комиссии  исчерпывающую информацию  поусловиям и порядку проведения подрядных торгов;
       - обращаться  с  просьбой  в  тендерную  комиссию  об  отсрочкепредставления оферты и иной документации в письменной форме.
       4.13. Статус претендента  сохраняется  до момента  официальногопринятия и регистрации тендерной  комиссией его оферты и может  бытьутрачен по решению тендерной комиссии в следующих случаях:
       - по желанию претендента на любой подготовительной стадии;
       - вследствие непрохождения предварительной квалификации;
       - невнесения задатка к моменту представления оферты;
       - вследствие нарушения  претендентом  настоящего положения  илиизвестных ему условий торгов.
       4.14. С  момента  регистрации  оферты  претендент   приобретаетстатус оферента.
                       5. Этапы проведения торгов
       5.1. Процесс  проведения  подрядных  торгов  включает  в   себяследующие основные этапы:
       - определение предмета торгов;
       - определение вида торгов;
       - определение  потенциальных   участников  закрытых  торгов   инаправление им приглашений к участию в торгах;
       - подготовка и публикация объявления о торгах;
       - подготовка тендерной документации;
       - предварительный квалификационный отбор претендентов;
       - оценка поступивших оферт и выявление победителя торгов;
       - подпись контракта с победителем торгов;
       - регистрация контракта в Администрации Московской области.
                          6. Объявление торгов
       6.1. Организатор торгов или по его поручению тендерная комиссиядоводит до претендентов информацию о торгах.
       Доведение информации до претендентов производится:
       - при открытых торгах - путем публикации объявления о торгах  вофициальных   периодических   изданиях  -   "Строительная   газета","Подмосковные известия", газета "Развитие" и специальных приложенияхк ним;
       - при закрытых торгах - путем рассылки по почте, телефону или вдругой форме   официальных    приглашений    в   адрес    конкретныхпотенциальных претендентов.
       6.2. Объявления об открытых торгах должны содержать:
       - наименование заказчика и организатора торгов и их реквизиты;
       - наименование объекта торгов;
       - наименование вида торгов;
       - краткая   характеристика    мест   строительства,    основныехарактеристики объекта торгов (площадь, вид и объем работ);
       - сроки начала и сдачи готового объекта;
       - вид подряда (генподряд, прямой договор);
       - стоимость строительства;
       - размер задатка и банковские реквизиты для его перечисления насчет заказчика;
       - сроки подачи заявки  с приложением заполненного опросника  обучастнике торгов;
       - адрес, дата и время начала торгов.
       6.3. Объявление о торгах должно  быть произведено не менее  чемза 1 месяц до срока представления предложений.
                    7. Предварительная квалификация
       7.1. Порядок   и    процедуру   предварительной    квалификациипретендентов определяет тендерная комиссия.
       7.2. Основные    требования   к    процедуре    предварительнойквалификации представлены в Инструкции по проведению предварительнойквалификации претендентов на участие в подрядных торгах - приложениеN 1.
                       8. Тендерная документация
       8.1. Порядок,   состав    и   условия   подготовки    тендернойдокументации определяет тендерная комиссия.
       8.2. Основные требования к тендерной документации  представленыв Инструкции  по  подготовке тендерной  документации при  проведенииподрядных торгов - приложение N 2.
                 9. Условия участия в подрядных торгах
       9.1. К участию в торгах допускаются организации, в том  числе сучастием иностранного капитала, имеющие лицензию на  соответствующийвид деятельности. (В  редакции Постановления Губернатора  Московскойобласти от 04.12.98 г. N 373-ПГ)
       9.2. Тендерная   документация   представляется    потенциальнымпретендентом  торгов  по  их   заявкам  за  плату,  размер   которойопределяется тендерной комиссией.
       9.3. Размер оплаты  тендерной  документации не  входит в  суммузадатка.
       9.4. Организации - претенденты на участие в торгах направляют втендерную комиссию заявку  и  пакет документов,  перечень и  порядокзаполнения   которых   указываются  в   Инструкции   по   проведениюпредварительной квалификации - форма N 1 (приложение 1).
       9.5. Заявки,  поступившие   после   установленного  срока,   нерассматриваются.
       9.6. Для участия  в  торгах претендент  перечисляет задаток  насчет   организатора  торгов   в   размере,  определенном   тендернойдокументацией. Размер задатка  не может  превышать 10% от  стоимостизаказа.
       9.7. При выигрыше торгов  задаток включается в сумму  контракта(стоимости объекта), при проигрыше возвращается оференту.
       9.8. В  случае  отзыва  претендентом  своих  предложений  послеистечения   установленного   срока   приема   заявок   задаток    невозвращается.
       9.9. Запрещается:
       - участие в данных торгах в качестве претендентов предприятий ифирм, имеющих   непосредственную   организационно   -   правовую   ифинансовую  зависимость друг  от  друга,  выраженную в  форме  актовучредительства и других форм финансового участия;
       - в  период   проведения  торгов  заключение   в  любой   формесоглашений между претендентами и участниками торгов, участвующими  вданных  торгах,   по  любому  поводу,   связанному  с   подготовкой,проведением торгов, заключением, исполнением контракта;
       - включение  в  участие  предварительной  квалификации  или   втендерную документацию требований, из которых вытекает  соответствиетребованиям только одного подрядчика или поставщика.
                               10. Оферта
       10.1. Оферта представляется в тендерную комиссию в соответствиис требованиями и условиями, определенными в тендерной документации.
       10.2. Оферта  принимается  в   двойном  конверте.  Во   внешнемконверте содержится  заявка на  участие в  торгах, копия  платежногодокумента, подтверждающая внесение задатка.
       Во внутреннем конверте находится оферта.
       Внутренний конверт должен  быть запечатан  оферентом на  моментподачи  оферты. Он  вскрывается  только  во время  торгов  тендернойкомиссией.
       10.3. Параметры   отклонения   оферты  от   условий   тендернойдокументации должны быть оговорены в тендерной документации.
       10.4. Оферент  имеет право  наряду  с офертой,  составленной  всоответствии  с   условиями   тендерной  документации,   представитьальтернативное предложение.
       10.5. При приемке оферты  тендерная комиссия проверяет  наличиенеобходимых документов, за  исключением содержащихся в  запечатанномконверте, и  может отказать  в приемке  оферты в  случаях, если  онисоставлены не в  соответствии с требованиями тендерной  документацииили оформлены ненадлежащим образом.
       10.6. Тендерная  комиссия  обязана  зарегистрировать  оферту  идругую документацию немедленно после ее представления уполномоченнымлицом. Уполномоченному лицу выдается расписка, подтверждающая  приеми регистрацию оферты.
       10.7. Оферта хранится вместе с книгой регистрации в специальномсейфе под  ответственность  лица,  осуществляющего  приемку   оферт.Ответственность  за  сохранность представленной  документации  несеторганизатор торгов.
                    11. Процедура проведения торгов
       11.1. Подрядные торги  должны  начаться в  день,  час и  месте,официально объявленных организатором торгов.
       11.2. В  объявленное  время  тендерная  комиссия  при   наличииполномочного  состава  удостоверяется  в  сохранности  конвертов   софертами,  вскрывает  их,  проверяет  соответствие  их   требованиямтендерной  документации  и  составляет  соответствующий  протокол  овскрытии  оферт,  который   подписывают  все  присутствующие   членытендерной комиссии.
       11.3. Срок рассмотрения оферт  объявляется на первом  заседаниитендерной комиссии и составляет не более 2 месяцев.
       11.4. Оференты  не  имеют право  самостоятельно  вносить  любыеизменения в свои оферты в процессе торгов.
       11.5. Тендерная комиссия может  пригласить на торги  экспертов,консультантов и иных специалистов без права голоса.
       11.6. Оференты и их  представители не вправе присутствовать  наторгах.
       Тендерная комиссия в  процессе торгов  может вызвать  оферентовдля  дачи разъяснений,  запрашивать  у них  и  из других  источниковдополнительные сведения, документы.
       11.7. В случае  обнаружения тендерной  комиссией недостатков  впредставленной  документации,  не  меняющих  предложения   оферента,тендерная  комиссия  вправе   потребовать  от  оферента   приведениядокументации в соответствие с требованиями тендерной документации.
       В случае невыполнения оферентом требований тендерной комиссии вназначенный срок   указанная   оферта   не   рассматривается,    чтофиксируется в протоколе заседания тендерной комиссии.
       11.8. Тендерная    комиссия   выбирает    победителя    торгов,предложение которого наиболее  полно отвечает требованиям  тендернойдокументации.
       Решение тендерной   комиссии   о   выборе   победителя   торговпринимается  простым  большинством  голосов  присутствующих   членовкомиссии   полномочного   состава.  В   случае   равенства   голосовпринимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.
       11.9. Торги считаются несостоявшимися, если:
       - самая  низкая  цена,  предложенная  оферентами,   значительнопревышает   расчетную  цену,   определенную   экспертами  с   учетомстатистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве;
       - все  представленные   оферты   не  соответствуют   формальнымтребованиям и по этой причине отклонены тендерной комиссией;
       - до установленного срока не поступило ни одной оферты.
        12. Оценка предложений и утверждение результатов торгов
       12.1. Оферты оцениваются  тендерной  комиссией по  показателям,определенным в тендерной документации:
       - предлагаемая цена подряда;
       - продолжительность исполнения;
       - надежность и профессиональная репутация оферента;
       - производственные возможности;
       - природоохранные показатели;
       - безопасность производства;
       - качество и эффективность производства;
       - прочие    технические,   организационные    и    коммерческиевозможности.
       Основными показателями оценки оферт являются:
       - цена подряда;
       - продолжительность исполнения;
       - природоохранные показатели.
       12.2. Тендерная  комиссия   представляет  организатору   торгов(заказчику)  протокол  о   результатах  торгов  для  утверждения   в3-дневный срок после принятия своего решения.
       12.3. Протокол    тендерной    комиссии    должен    содержать:наименование  объекта,  предмет  торгов,  стоимость  подряда,  срокиисполнения, наименование победителя, перечень оферентов,  заключениеэкспертов  по  оценке  оферт, результаты  оценки,  состав  тендернойкомиссии.
       12.4. Организатор   торгов   (заказчик)   в   недельный    срокрассматривает  представленные  документы  и  принимает  решение   порезультатам торгов.
       В случае положительного  решения  утверждает решение  тендернойкомиссии. В случае отрицательного решения направляет  неутвержденныйпротокол в тендерную комиссию с мотивированным отказом.
       12.5. Торги  считаются   законченными   после  утверждения   ихрезультатов организатором торгов (заказчиком).
       12.6. Тендерная комиссия  в недельный срок  с даты  утверждениярезультатов  торгов  извещает  оферентов  о  результатах  торгов   ивозмещает задаток всем, кроме победителя.
       12.7. Уведомление тендерной комиссии о победе в торгах являетсяофициальным приглашением к подписанию контракта.
       12.8. Последствием торгов  является подписание контракта  междуинвестором, заказчиком - застройщиком и генподрядчиком - победителемторгов или, если торги не состоялись, проведение повторных торгов.
                        13. Заключение контракта
       13.1. Победитель торгов имеет  право на заключение контракта  сзаказчиком  на условиях,  изложенных  им  в оферте,  составленной  всоответствии с тендерной документацией.
       13.2. Победитель   торгов   может  отказаться   от   подписанияконтракта, в этом случае задаток ему не возвращается.
       13.3. При   подготовке   контракта   необходимо    пользоватьсяОсновными    положениями    порядка    заключения    и    исполнениягосударственных  контрактов  (договоров  подряда)  на  строительствообъектов для федеральных нужд в Российской Федерации,  утвержденнымипостановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерацииот 14 августа 1993 г. N 812.
       13.4. Время подготовки контракта  не должно превышать  тридцатьдней.
       13.5. Контракт  регистрируется   Департаментом  архитектуры   истроительства  Московской   области  при  Администрации   Московскойобласти.
       13.6. При  проведении   подрядных   торгов   на   строительствообъектов, сооружаемых  за  счет государственных  валютных средств  игосударственных   иностранных    инвестиционных   кредитов,    послеопределения победителя торгов заказчик может привлечь к  переговорамс иностранной фирмой или российской организацией  специализированнуювнешнеэкономическую  организацию   по  представлению   администрациивнешнеэкономических связей. (Дополнен  -  Постановление  ГубернатораМосковской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ)
  
         13.7. Подписание контракта с иностранной фирмой или  российскойорганизацией - победителем торгов осуществляется  специализированнойвнешнеэкономической организацией от своего  имени или от имени и  попоручению заказчика или  заказчиком совместно с  внешнеэкономическойорганизацией.   Допускается   подписание   с   победителем    торговпредконтрактного соглашения или протокола. (Дополнен              -Постановление         Губернатора         Московской        областиот 04.12.98 г. N 373-ПГ)
         13.8. В случае,  если победителем  торгов (тендеров)  объявленаиностранная  фирма,   в  контракте  предусматривается   максимальноеиспользование изготавливаемых  в Московской  области оборудования  иматериалов, а также  выполнение организациями Московской области  неменее  40  процентов  объемов   работ  и  услуг  от  общего   объемастроительства. (Дополнен  -  Постановление 
  
    Губернатора  Московскойобласти от 04.12.98 г. N 373-ПГ)
  
         13.9. Расчеты   с   российскими   организациями,    выигравшимиподрядные торги (тендеры)  или выполняющими  работы на субподряде  уиностранных фирм, осуществляются в соответствии с  законодательствомРоссийской Федерации. (Дополнен    -    Постановление  
  
    ГубернатораМосковской области от 04.12.98 г. N 373-ПГ)
         14. Недействительность торгов и ответственность сторон
       14.1. Споры  о  признании результатов  торга  недействительнымирассматриваются  арбитражным  или   третейским  судами  в   порядке,установленном законодательством Российской Федерации.
       14.2. Организатор торгов, тендерная комиссия и другие участникиторгов несут ответственность  за соблюдение установленных  настоящимположением правил  и процедур  подготовки и проведения  торгов и  заобъективность   результатов   торгов   в   порядке,    установленномдействующим законодательством.
       Приложение N 1
       к Временному положению
       о порядке проведения
       подрядных торгов
       в Московской области
                               ИНСТРУКЦИЯПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В
                  ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
       Настоящая инструкция по проведению предварительной квалификациипретендентов разработана  в соответствии  с  Положением о  подрядныхторгах в Российской Федерации, утвержденным совместным распоряжениемГоскомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. N 660-р/18-7,и  Методическими  рекомендациями,  разработанными  АО  "ЦНИИпроект",содержит   порядок    подготовки   и   проведения    предварительнойквалификации  претендентов   на  участие  в   подрядных  торгах   натерритории Российской Федерации.
       1.1. Предварительная  квалификация  претендентов на  участие  вподрядных  торгах  -  это  процедура  по  определению   технических,экономических, организационных  и других потенциальных  возможностейпретендента к выполнению представляемого на торги подряда.
       1.2. Предварительная квалификация проводится в случае  принятиязаказчиком   решения   о   проведении   торгов   с   предварительнойквалификацией претендентов.
       Предварительная квалификация обеспечивает определенные гарантииотбора возможных  претендентов  в   условиях  перехода  к   рыночнойэкономике.  Как  претендент рассматривается  отдельная  организация,фирма или консорциум, под чьим именем подана заявка.
       1.3. К  предквалификации  допускаются  отдельные   организации,фирмы,  консорциумы (отечественные  и  международные) независимо  отформ собственности,  обладающие опытом проведения  работ или  услуг,являющихся предметом торгов.
       1.4. Сообщение о проведении предварительной квалификации должнообязательно содержаться в объявлении о торгах. Объявление о  торгах,публикуемое в печати, составляется в произвольной форме.
       При проведении  закрытых  торгов  сообщение  о  предварительнойквалификации содержится в приглашении (форма N 1) (приложение 1).
       1.5. Предварительная   квалификация   состоит   из    следующихпроцедур:
       - разработка тендерной комиссией опросника;
       - рассылка опросника по запросам претендентов;
       - сбор оформленных  опросников, отзывов и  другой информации  иоценка по формальным критериям;
       - анализ технической,  организационной, финансовой  способностипретендента и составление экспертного заключения;
       - вынесение решения о результате предварительной квалификации.
       1.6. Объем включенных  в  опросник показателей  предварительнойквалификации,   его  состав,   содержание   и  формы   представленияинформации  разрабатываются  тендерной комиссией  в  зависимости  отпредмета торгов.
       1.7. В зависимости  от  специфики и  предмета торгов  тендернаякомиссия вправе изменять, сокращать или дополнять перечень критериевпредварительной  квалификации,  предусмотренных  в  опроснике,   приусловии, если  они не  противоречат Положению о  подрядных торгах  вМосковской области.
       1.8. Для    подготовки    документации    по    предварительнойквалификации и оценке  представленных документов тендерная  комиссияможет привлекать инженерно - консультационные организации, экспертов(в т.ч. физических лиц).
       1.9. При закрытых торгах в состав документации, необходимой дляпроведения предварительной   квалификации,  входят   приглашение   кучастию  в  предварительной  квалификации  и  опросник  претендента,направляемые ему тендерной комиссией.
       1.10. При проведении открытых  торгов претенденты направляют  втендерную комиссию заявку на опросник по форме N 2 (приложение 2).
                          2. Состав опросника
       2.1. Полное  наименование  организации  -  претендента  и   егореквизиты: адрес, телефон, телефакс, телекс.
       2.2. Профилирующее направление деятельности.
       2.3. Заверенные копии регистрационных и уставных документов.
       2.4. Прежнее название  организации, если оно  менялось, и  датаизменения.
       2.5. Лицензия на деятельность, являющуюся предметом торгов.
       2.6. Структура организации (фирмы), наличие филиалов, дочернихпредприятий (форма N 3) (приложение 3).
       2.7. В случае консорциумов форма N 3 заполняется генподрядчиком(лидером). В   разделе   "годовой   объем"   указываются   суммарныепоказатели   всех  партнерских   фирм,   включая  лидера,   но   безсубподрядчиков.
       Если в  качестве  претендента  выступает  консорциум,  надлежитуказать всех партнеров или перечислить все партнерские фирмы, вместес которыми он  будет образовывать либо  уже образовал консорциум,  атакже ответить на поставленные вопросы.
       2.8. Претендент должен указать всех субподрядчиков, с  которымион сотрудничает или собирается сотрудничать, в форме N 4 (приложение4).
       2.9. Опыт  и стаж  работы  претендента  на вид  деятельности  вобласти,  определяемой   предметом  торгов.   Ему  следует   указатьвведенные объекты, сопоставимые  по виду  и объему (формы  N 5 и  6,приложения 5 и 6), а  также представить, если они имеются,  буклеты,статьи, отзывы заказчиков, книги и другие документы,  подтверждающиеопыт   претендента   и   его   способность   реализовывать   проект,предложенный на  торгах,  с высокими  организационно -  техническимипараметрами в сжатые сроки.
       В случае  консорциума  эти  же  сведения  представляет   каждаяпартнерская  фирма. Приводится  перечень  субподрядчиков для  каждойпартнерской фирмы, если они имеются.
       2.10. Перечень оборудования  для выполнения общестроительных  ивспомогательных работ на  площадке (краны: башенные,  автомобильные,гусеничные, подъемники, строительные лифты, компрессоры, генераторы,сварочные аппараты и др.);
       оборудование для  производства   земляных  работ   (бульдозеры,грейдеры, экскаваторы, погрузчики и др.);
       транспортные средства  (автосамосвалы,  грузовики,  трейлеры  идр.);
       оборудование для  производства   дорожных  работ  и   прокладкиинженерных    сетей    (асфальтоукладчики,    катки,    уплотнители,оборудование для укладки трубопроводов);
       оборудование для  производства   бетонных  работ   (передвижныезаводы, бетоносмесители, насосы, строительная опалубка);
       оборудование для  работы   в  зимних  условиях   (форма  N   7)(приложение 7).
       2.11. Претендент представляет данные по составу и  квалификациитехнического и производственного персонала за последние три года. Поосновным      категориям      персонала      надлежит      указыватьсреднестатистические показатели за год (форма N 8) (приложение 8).
       2.12. Претендент представляет данные о финансовом положении,  втом числе балансы, расчеты прибылей за последние три года. В  случаенеобходимости претендент должен представить дополнительно  подробныеданные по  балансам за  этот  промежуток времени  с целью  уточненияпоказателей  (форма  N  9)  (приложение  9).  В  этом  же  положениитребуется  указать,  велось  ли против  претендента  конкурсное  илисудебное производство.
       2.13. Претендент должен предоставить информацию о судебных  илиарбитражных  процессах,  на  которых он  (или  партнер  консорциума)выступает  как  обвиняемая   сторона,  а  предметом  иска   являетсянарушение обязательств относительно качества, сроков либо финансовыезатруднения.
       2.14. По всем вышеупомянутым данным соискатель должен приложитьтребуемые документы и без пропусков заполненные и подписанные формы.Незаполненные или   заполненные   ненадлежащим  образом   формы   нерассматриваются.
       2.15. В   опросник   могут  включаться   и   другие   сведения,интересующие заказчика, организатора торгов, тендерную комиссию.
       2.16. Тендерная  комиссия не  вправе  требовать от  претендентаобязательного представления информации, которая может составлять егокоммерческую тайну,  указанная информация может  подаваться лишь  пожеланию претендента.
       2.17. Условия прохождения  предварительной квалификации  должныбыть одинаковыми для всех без исключения претендентов.
                    3. Предквалификационная комиссия
       3.1. Рабочим органом, осуществляющим процедуру  предварительнойквалификации, является тендерная комиссия.
       Иногда целесообразно при тендерной комиссии создавать небольшойоперативно работающий   коллектив   в   виде    предквалификационнойкомиссии,  которая утверждается  тендерной  комиссией из  числа  егочленов,  в количестве  не  менее  3 человек.  Председатель  комиссииназначается по отдельному решению тендерной комиссии и  утверждаетсязаказчиком.
       3.2. Предквалификационная комиссия:
       - проводит   экспертную   оценку   представленных    документовпретендентов в соответствии с основными критериями, перечень которыхуказан в разделе 2 настоящей инструкции;
       - принимает  решение о  допуске  претендентов  к торгам  или  вотказе в получении такого права;
       - в недельный  срок после принятия  решения по  предварительнойквалификации направляет уведомление о допуске к торгам или извещениеоб отклонении заявлений. Относительно причин отклонения  какого-либоиз претендентов комиссия вправе объяснений не давать;
       - в  уведомлении  о   допуске  к  торгам   предквалификационнаякомиссия сообщает дополнительно место, условия и сроки  приобретениятендерной  документации,  а  также  приблизительные  сроки  и  местопроведения торгов.
       3.3. Регламент     работы     предквалификационной     комиссииопределяется  тендерной  комиссией.  Решение  комиссии   принимаетсяпростым  большинством постоянных  ее  членов с  учетом  рекомендацийэкспертов.  При  равенстве   голосов  голос  председателя   комиссииявляется решающим. Каждый член комиссии имеет один голос.
       3.4. Решение  комиссии  о предоставлении  права  участвовать  вторгах не может рассматриваться как гарантия победы на торгах.
                 4. Порядок проведения предквалификации
       4.1. Предквалификационная    комиссия   рассматривает    заявкипретендентов исходя  из  основных критериев,  упомянутых  в главе  2инструкции.
       В случае внесения изменений в основные критерии комиссия должнаизвестить об  этом  всех  претендентов  до  истечения  срока  подачидокументов.
       4.2. При  предоставлении  права   участия  в  торгах   комиссиясоставляет итоговый сводный  протокол по  всем участникам торгов.  Впротоколе содержатся:
       - наименование объекта и предмета торгов;
       - основные сведения о претенденте;
       - мотивировка принятия положительного решения;
       - результаты голосования комиссии.
       Протокол подписывает     председатель      предквалификационнойкомиссии.
       4.3. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, еслион:
       - имеет недостаточную квалификацию и опыт работ;
       - признан несостоятельным в финансовом или ином отношении;
       - не представил в заданные сроки всего перечня документов.
       К участию  в  торгах не  допускаются  претенденты,  организациикоторых  находятся   в  состоянии   реорганизации,  ликвидации   илибанкротства.
       Приложение 1
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 1
          ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ1. Заказчик (инвестор) _____________________________________________
                                       (наименование)приглашает заинтересованные   организации   (претендентов)   принятьучастие   в     предварительной     квалификации    по    реализации___________________________________________________________________.
          (наименование объекта (предмета торгов) и его адрес)2. Вид торгов ______________________________________________________
                     (с предварительной квалификацией, первичные,___________________________________________________________________.
                    вторичные, международные и т.п.)3. Краткая характеристика места строительства _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.4. Ориентировочный объем и сроки выполнения работ _____________________________________________________________________________________.5. Условия выполнения контракта ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.6. Подача документации на предварительную  квалификацию в количестве_____  экземпляров     должна     не     позднее  ____________  года
                                                   (указать дату)поступить в ________________________________________________________
                 (указать наименование учреждения, адрес, телефон,____________________________________________________________________
                               телефакс)7. В  соответствии   с  результатами  предквалификационного   отборазаказчик определяет список претендентов, имеющих право  приобретениятендерной документации.  Относительно причин отклонения  какого-либоиз  претендентов   заказчик  объяснения  дает   (не  дает)   (нужноеподчеркнуть).8. Претенденты,  допущенные   к   разработке  предложений   (оферт),получают уведомление до _____________ года.
                              (дата)9. За необходимой информацией просьба обращаться в _________________
                                                       (наименование____________________________________________________________________
         (организации - организатора торгов, ее адрес, телефон,___________________________________________________________________.
                               телефакс)10. Отобранные претенденты  могут приобрести тендерную  документациюпо адресу:______________________________________________________________________________________________________________________________
     Приложение: формы для заполнения в _____ экз. на ______ л.
     Заказчик:
     _________________________________________________________________
                              (должность)
       М.П.
       Приложение 2
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 2
                           ЗАЯВКА НА ОПРОСНИК
                                                  Председателю____________________                       ______________________(штамп организации -                       (наименование тендерн.____________________                       ______________________
      претендента)                            комитета и его адрес)1. Ознакомившись   с   условиями   проведения   подрядных    торгов,опубликованными _______________________________________________________________________________________________________________________,
                (наименование издания и дата публикации)мы, нижеподписавшиеся,  уполномоченные   на  подписание   контракта,согласны   участвовать  в  предварительной  квалификации  в   торгах____________________________________________________________________
                (наименование объекта и предмета торгов)2. Просим Вас выслать в наш адрес опросник для заполнения.
     В случае  успешного   прохождения   предквалификации  мы   готовыприобрести  тендерную документацию  и  участвовать  в торгах  до  ихзавершения.
       Руководитель:                         _________________________
                                                      Подпись
    М.П.                                      (фамилия, имя, отчество)
       Приложение 3
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 3
              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА|——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————||                          | Головная               | Филиалы и дочерние  ||                          | фирма                  | предприятия         ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Адрес:                   |                        |                     ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Телефон:                 |                        |                     ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Телекс:                  |                        |                     ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Телефакс:                |                        |                     ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Ответственное лицо:      |                        |                     ||——————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————|| Форма общества:          |                                              ||——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Уставный капитал:        |                                              ||——————————————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|| Годовой оборот при вы-   |              |               |               || полнении строительно -   | 1991         | 1992          | 1993          || монтажных работ,         |              |               |               || млн. руб.                |              |               |               || (для инофирм в валюте)   |              |               |               ||                          |——————————————|———————————————|———————————————||                          |              |               |               ||——————————————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|| Обменный курс к руб-     |              |               |               || лю на конец года:        |              |               |               ||                          |——————————————|———————————————|———————————————||                          |              |               |               ||—————————————————————|————|——————————————|———|———————————|———————————————|| Руководитель:       | Дата:                 | Печать, подпись:          ||—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————————|
       Примечание. В  случае  консорциума  данная  форма   заполняетсялидером. В разделе "годовой оборот" указываются суммарные показателивсех партнерских фирм, включая лидера.
       Приложение 4
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 4Субподрядчик____________________________________________________________________(один лист по каждому субподрядчику)Наименование организации, фирмы:|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————||                         | Головная                | Филиалы и дочерние  ||                         | фирма                   | предприятия         ||                         |                         | (если есть)         ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Адрес:                  |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефон:                |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телекс:                 |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефакс:               |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Ответственное лицо:     |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Форма общества:         |                                               ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Уставный капитал        |                                               ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Сфера деятельности:     |                                               ||—————————————————————|———|———————————————————|———————————————————————————|| Руководитель:       | Дата:                 | Печать, подпись:          ||—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————————|
       Приложение 5
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 5
    ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТА ПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ
          СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМ|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Наименование претен-      |                                             || дента:                    |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Наименование объекта:     |                                             || (краткое описание)        |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Расположение объекта:     |                                             || (страна, место)           |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Заказчик:                 |                                             || (точный адрес, телефон,   |                                             || телекс, телефакс,         |                                             || ответственное лицо)       |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Начало строительства:     |                                             || (месяц, год)              |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Окончание строительства:  |                                             || (месяц, год)              |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Стоимость объекта:        |                                             ||———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|| Объем выполненных ра-     |                                             || бот, в том числе соб-     |                                             || ственными силами          |                                             ||———————————————————|———————|————————————|————————————————————————————————|| Руководитель:     | Дата:              | Печать, подпись:               ||———————————————————|————————————————————|————————————————————————————————|
       Приложение 6
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 6ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И
            ОБЪЕМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ|————|————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————|—————————|——————|————————————|| N  | Наименование   | Общий объем   | В том числе| Период строительства  | Заказчик| Место| Примечание || п/п| постр. объекта | стр. объекта, | собственн. |                       |         |      |            ||    |                | млн. руб.     | силы       |                       |         |      |            ||    |                |               |            |———————————|———————————|         |      |            ||    |                |               |            | Начало    | Окончание |         |      |            ||    |                |               |            | стр-ва    | стр-ва    |         |      |            ||    |                |               |            | год, месяц| год, месяц|         |      |            ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |            ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |            ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |            ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|————————————|
       Примечание. В  случае  консорциумов  приложение  6  заполняетсякаждым из партнеров.|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|| Руководитель:          | Дата:             | Печать, подпись:          ||————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|
       Приложение 7
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 7
             СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТНаименование претендента:__________________________________________|——————————————|———————————————|————|——————|———————|———————————————|| Наименование | Изготовитель, | Шт.| Год  | Мощ-ть| В распоряжении|| стр. техники | марка         |    | вы-  |       |               ||              |               |    | пуска|       |               ||              |               |    |      |       |—————|—————————||              |               |    |      |       | штук| начиная ||              |               |    |      |       |     | с       ||——————————————|———————————————|————|——————|———————|—————|—————————||              |               |    |      |       |     |         ||——————————————|———|———————————|————|——————|———————|—————|—————————|| Руководитель:    | Дата:          | Печать, подпись:             ||——————————————————|————————————————|——————————————————————————————|
       Примечание. В случае консорциумов указать суммарное  количествовсех партнеров.
       Приложение 8
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 8
          СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование претендента:                                              ||————————————————————|———————————————————————————————————|———————|———————|| Вид персонала      | Среднее количество в 199_ году    | Всего,| Всего,||                    |                                   | 199__ | 199__ ||                    |——————|————————————|——————|————————|       |       ||                    | Всего| В том числе| Опыт | Знание |       |       ||                    |      | работа в   | рабо-| иностр.|       |       ||                    |      | фирме не   | ты за| языков |       |       ||                    |      | менее 5 лет| рубе-|        |       |       ||                    |      |            | жом  |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Руководящий персо- |      |            |      |        |       |       || нал в менеджменте  |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Начальники строек  |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Инженеры - проек-  |      |            |      |        |       |       || тировщики          |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Техники - проекти- |      |            |      |        |       |       || ровщики            |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Инженеры автор.    |      |            |      |        |       |       || надзора            |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Начальники         |      |            |      |        |       |       || участков           |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Главные механики   |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Прорабы            |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Механики           |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Рабочие строит.    |      |            |      |        |       |       || специальностей     |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Специалисты по     |      |            |      |        |       |       || мат. - тех. снабж. |      |            |      |        |       |       ||————————————————————|——————|————————————|——————|————————|———————|———————|| Руководитель:      | Дата:             | Печать, подпись:              ||————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————|
       Примечание: В случае консорциумов указать суммарные  показателидля всех партнеров.
       Приложение 9
       к инструкции по проведению
       предварительной квалификации
       претендентов на участие
       в подрядных торгах
       Московской области
                                                             Форма N 9
                          ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕНаименование претендента: __________________________________________Правовая форма: ____________________________________________________|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| БАЛАНС                                                                   ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| Активы              | 19__| 19__| 19__| Пассивы        | 19__| 19__| 19__||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,  |     |     |     | СОБСТВ. КАПИ-  |     |     |     || в т.ч.:             |     |     |     | ТАЛ, в т.ч.:   |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| нематериальные      |     |     |     | заявленный     |     |     |     || ценности            |     |     |     | капитал        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| земельные участки,  |     |     |     | накопления     |     |     |     || постройки           |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| техническое обору-  |     |     |     | балансовая     |     |     |     || дование, станки     |     |     |     | прибыль        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| производственное    |     |     |     | ЗАЕМНЫЙ КАПИ-  |     |     |     || оборудование        |     |     |     | ТАЛ, в т.ч.:   |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| капиталовложения    |     |     |     | отчисления     |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ,  |     |     |     | пенсионное     |     |     |     || в т.ч.:             |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| неоплаченное        |     |     |     | дебиторская    |     |     |     || строительство       |     |     |     | задолженность  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| полученная часть    |     |     |     | из поставок и  |     |     |     || оплаты              |     |     |     | услуг          |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| кредит, задолж-ть,  |     |     |     | сроком менее   |     |     |     || проч. имущ. цен-сти |     |     |     | 1 года         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| из поставок и ус-   |     |     |     | сроком менее   |     |     |     || луг                 |     |     |     | 5 лет          |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ликвидные средства  |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| СУММА БАЛАНСА       |     |     |     | СУММА БАЛАНСА  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ                                                 ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ЗАТРАТЫ             |     |     |     | ПРИБЫЛЬ        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| Материальные за-    |     |     |     | Доходы с       |     |     |     || траты, в т.ч.:      |     |     |     | оборота        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| затраты на персо-   |     |     |     | увеличение и   |     |     |     || нал                 |     |     |     | уменьшение     |     |     |     ||                     |     |     |     | запасов        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| заработная плата    |     |     |     | др. активизи-  |     |     |     ||                     |     |     |     | рованные       |     |     |     ||                     |     |     |     | работы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| амортизация         |     |     |     | прочие произ-  |     |     |     ||                     |     |     |     | водственные    |     |     |     ||                     |     |     |     | доходы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| расходы по коопе-   |     |     |     | доходы от ко-  |     |     |     || рации               |     |     |     | операции       |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| проценты и подоб-   |     |     |     | из объеди-     |     |     |     || ные расходы         |     |     |     | ненных пред-   |     |     |     ||                     |     |     |     | приятий        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| налоги              |     |     |     | проценты и по- |     |     |     ||                     |     |     |     | добные доходы  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| прочие производ-    |     |     |     | прочие произ-  |     |     |     || ственные расходы    |     |     |     | водственные    |     |     |     ||                     |     |     |     | доходы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| непредвиденные      |     |     |     | непредвиден-   |     |     |     || расходы             |     |     |     | ные доходы     |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| амортизация         |     |     |     |                |     |     |     || оборудования        |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————||                     |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| СУММА ЗАТРАТ        |     |     |     | СУММА ПРИБЫЛИ  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ  |     |     |     | БАЛАНС УБЫТКОВ |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства, гарантии...)Велось ли  за   последние   5  лет   судопроизводство  в   отношениибанкротства или неплатежеспособностиПримечание к позициям, требующим пояснения|————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|| Руководитель:          | Дата:             | Печать, подпись:          ||————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|
       Приложение N 2
       к Временному положению
       о порядке проведения
       подрядных торгов
       в Московской области
                               ИНСТРУКЦИЯПО ПОДГОТОВКЕ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ
                          В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                           1. Общие положения
       Инструкция разработана в соответствии с Положением о  подрядныхторгах в Российской Федерации, утвержденным совместным распоряжениемГоскомимущества и Госстроя России от 13 апреля 1993 г. N 660-р/18-7,и  Методическими  рекомендациями,  разработанными  АО  "ЦНИИпроект",содержит  состав,  порядок разработки,  оформления  и  использованиятендерной документации, необходимой для проведения подрядных  торговв Российской Федерации.
       1.1. Тендерная   документация   -  это   комплект   документов,содержащих приглашение к торгам,  информацию об объекте, предмете  иусловиях  торгов,  инструкцию  участникам  торгов,  предложения   ихорганизатора об  условиях передачи победителю  заказа на  выполнениеработ, указанных в предмете торгов.
       Конкретный состав      тендерной      документации      зависитнепосредственно  от   предмета  торгов   и  определяется   тендернойкомиссией в  соответствии  с поручением  заказчика или  организатораторгов.
       Для разработки  тендерной  документации могут  быть  привлеченыинженерно - консультационная или проектная организация.
       1.2. Заказчик  на  момент  разработки  тендерной   документацииобладает   необходимыми   инвестиционными   ресурсами   или   правомраспоряжения  ими  в  необходимый  период  времени,   подтвержденнымсоответствующими   финансовыми  документами,   например,   кредитнымдоговором или распоряжением органа исполнительной власти.
       1.3. Тендерная  комиссия организует  распространение  тендернойдокументации, дает  необходимые  разъяснения по  ней, решает  вопросизменения этой документации и процедур ее рассмотрения.
       1.4. Тендерная документация  составляется таким образом,  чтобывсе участники понимали содержащуюся в ней информацию одинаково.  Приописании работ  должны употребляться  общепринятые обозначения.  Принеобходимости  введения  новых  терминов  в  тендерной  документацииприводятся их определения.
       1.5. Требования, включаемые  в  тендерную документацию,  должныбыть одинаковыми для всех без исключения оферентов.
       1.6. Тендерная документация утверждается заказчиком.
       1.7. Разработка тендерной документации оплачивается  заказчиком(инвестором):
       - по   вновь   начинаемым   стройкам   -   за   счет   средств,предусматриваемых по целевому назначению в сводных сметных  расчетах(сводных расчетах) стоимости строительства по главе 12 -  "Проектныеи изыскательские работы";
       - по незавершенному строительству  при отсутствии подрядчика  -за  счет  резерва  средств  на  непредвиденные  работы  и   затраты,имеющегося в  распоряжении  заказчика, а  также  экономии лимита  подругим  статьям   сводного  сметного   расчета  (сводного   расчета)стоимости строительства, образованного в результате его пересмотра.
       При проведении торгов на проектные и инженерно - изыскательскиеработы и   отсутствии    сводного    сметного   расчета    стоимостистроительства финансирование  может осуществляться  за счет  целевыхсредств,  предусмотренных в  областной  программе проектирования,  споследующим отнесением  затрат в счет  разработки предпроектной  илипроектно - сметной документации соответствующей стройки.
       1.8. Тендерная документация передается претендентам за плату  вкомплекте  по их  официальному  запросу.  Порядок и  условия  выкупатендерной документации определяются тендерной комиссией и сообщаютсяпретендентам в приглашении для участия  в торгах или в объявлении  опроведении  торгов,  опубликованном  в  печати.  При  этом  цена  натендерную документацию устанавливается в зависимости от  окупаемостизатрат на ее разработку и распространение.
                    2. Состав тендерной документации
       2.1. Тендерная  документация  состоит  из  следующих   основныхдокументов и разделов:
       - приглашение для участия в торгах;
       - общие сведения об объекте и предмете торгов;
       - проектная документация (техническая часть);
       - инструкция оферентам;
       - форма заявки претендента на участие в торгах;
       - условия и порядок проведения торгов;
       - проект контракта.
       2.2. Конкретный состав, порядок, формы представления информациии другие  условия   подготовки  тендерной  документации   уточняютсятендерной  комиссией  в  соответствии с  поручением  заказчика  либоорганизатора торгов.
       2.3. Приглашение  для  участников  торгов  является   составнойчастью тендерной документации.  Состав информации в приглашении  дляучастников торгов приведен в форме N 1 (приложение 1).
                      3. Общие сведения об объекте
       3.1. В разделе "Общие  сведения об  объекте и предмете  торгов"приводятся следующие данные:
       - наименование, адрес, описание размещения объекта торгов;
       - общее  описание  предмета   торгов  с  обозначением   главныхколичественных  параметров  с  указанием  освоенных  и   предстоящихобъемов работ (для незавершенных объектов);
       - даты и сроки выполнения работ;
       - наименование заказчика, организатора торгов;
       - условия и порядок посещения строительной площадки;
       - другие общие сведения, характеризующие предмет торгов.
                          4. Техническая часть
       4.1. В  раздел  "Техническая часть"  при  проведении  подрядныхторгов  на строительство  зданий  и сооружений  производственного  инепроизводственного назначения включаются:
       - пояснительная    записка    с    обоснованием     намечаемогостроительства, его  основных технико -  экономических показателей  ихарактеристик продукции;
       - генеральный  план,  опорные   и  ситуационные  планы,   схемыинженерных сетей;
       - основные    положения,   характеризующие    архитектурно    -строительные,   принципиальные  конструктивные   и   технологическиерешения зданий и сооружений, инженерное обеспечение объекта торгов;
       - укрупненные показатели (объемные и по площадям) по зданиями сооружениям и видам работ объекта торгов;
       - основные  положения   по  организации  строительства,   срокистроительства объекта торгов;
       - особые технические условия на объект торгов;
       - информация о  действующих  нормах, правилах,  государственныхстандартах и инструкциях, системах измерений;
       - другие  данные,  характеризующие  объект  строительства   илипредмет торгов.
                        5. Инструкция оферентам
       В разделе   "Инструкция   оферентам"   тендерная   комиссия   взависимости от предмета торгов определяет состав, содержание и формыпредставления информации.
       В общем случае претендент,  решивший принять участие в  торгах,представляет в тендерную комиссию следующие документы:
       - заявку на участие  в подрядных  торгах, в которой  сообщаетсярешение претендента об участии  в торгах на условиях, приведенных  втендерной документации, или приводятся альтернативные предложения. Взаявке  указывается  наименование, юридический  адрес  и  банковскиереквизиты   претендента.    Заявка   подписывается    руководителем,уполномоченным заключить контракт, и скрепляется печатью (форма N 2)(приложение 2);
       - копию платежного документа, подтверждающего внесение  первогозадатка, и временное поручительство в форме гарантии банка. (форма N3) (приложение 3).
       - справку о заключенных  за последние  12 месяцев контрактах  суказанием  основных условий  контрактов  с перечнем  субподрядчиков,иностранных партнеров, если они имеются;
       - оферту, разработанную в соответствии с настоящей инструкцией,которая состоит из следующих частей:
       5.1. Общие сведения об объекте, которые включают:
       - полное наименование организации (претендента) и его реквизиты(адрес, телефон, телефакс и др.);
       - профилирующее направление деятельности;
       - заверенные копии регистрационных и уставных документов;
       - прежнее  название  организации,  если оно  менялось,  и  датаизменения;
       - лицензии на определенные виды деятельности;
       - структура организации  (фирмы), наличие  филиалов и  дочернихфирм. Рекомендуемая форма представления информации приведена в формеN 4 (приложение 4), перечень субподрядчиков в форме N 5  (приложение5);
       - годовой  объем  работ  за  последние  три  года   аналогичныхработам,  являющимся предметом  торгов,  в  том числе  объем  работ,выполненных собственными  силами. По  требованию тендерной  комиссииобъем выполненных  работ может  исчисляться как  в рублях,  так и  виностранной валюте;
       - банковские реквизиты;
       - данные   по   составу    и   квалификации   технического    ипроизводственного  персонала  за  последние три  года.  По  основнымкатегориям   персонала   надлежит   указывать   среднестатистическиепоказатели за год (форма N 6) (приложение 6);
       - число административно  - управленческого персонала,  анкетныеданные руководителей и основных должностных лиц;
       - перечень оборудования  для выполнения рассматриваемых  работ,например, для выполнения  общестроительных и вспомогательных  работ,оборудования для производства дорожных работ и прокладки  инженерныхсетей, перечень  транспортных средств  с указанием  их назначения  игрузоподъемности и т.п. (форма N 7) (приложение 7);
       - данные о финансовом положении,  в том числе балансы,  расчетыприбылей за последние  три года.  В случае необходимости  претендентдолжен представить  дополнительные подробные данные  по балансам  заэтот промежуток времени (форма N 8) (приложение 8);
       - сведения   о  платежеспособности   претендента,   подписанныеуполномоченным банка;
       - сведения о судебных или арбитражных процессах, на которых  он(претендент)  выступает   (выступал)  как   обвиняемая  сторона,   апредметом   иска   является  нарушение   обязательств   относительнокачества, сроков либо финансовые затруднения;
       - перечень офисных и производственных помещений;
       - опыт  и  стаж  работы  претендента  в  области,  определяемойпредметом   торгов.   Ему   следует   указать   введенные   объекты,сопоставимые по виду и объему (формы N 9 и 10, приложения 9, 10);
       - фотографии,  книги,  брошюры, статьи,  справочные  материалы,отзывы   заказчиков    и   другие   документальные    свидетельства,подтверждающие  опыт   претендента  и   его  способность   выполнитьпредложенные на торгах работы.
       В случае  консорциума  эти  же  сведения  представляет   каждаяпартнерская  фирма. Приводится  перечень  субподрядчиков для  каждойпартнерской фирмы, если они имеются.
       Если торги  проводились  с  предварительной  квалификацией,  топункт 5.1 можно опустить.
       5.2. Требования к содержанию оферты включают:
       - требования к  структуре  цены на  строительную продукцию  илипредмет торга, условиям и порядку пересмотра этих цен;
       - условия, виды  и методы  внесения платежей  в зависимости  отуровня  цен,  предлагаемые  формы  оплаты,  порядок  финансирования,условия кредитования работ;
       - сроки  действия  оферты,  условия  и  порядок  прекращения  ипродления ее действия и др.;
       - условия,  при  которых оференту  предоставляется  возможностьпредставить альтернативные предложения;
       - условия,   при   которых  возможно   отклонение   предложенийучастников торгов или прекращение торгов.
       5.3. Правила  оформления  и предоставления  материалов  оферты,которые включают:
       - указание  о  количестве экземпляров  оферты,  направляемых  вадрес тендерной комиссии;
       - адрес  для  связи  с  представителем  тендерной  комиссии,  укоторого  можно  получить   информацию  относительно  неясностей   втендерной документации и условий проведения торгов;
       - оформление  оферт,  требования   к  визированию  поправок   иисправлений;
       - указание   о   строгом    соответствии   графам   в    офертепредставленных  или впечатанных  цен  на  отдельные виды  работ  илипредмет торгов;
       - подход тендерной комиссии к возможным арифметическим  ошибкамв ценах предложения;
       - требования к оформлению подписей лиц, заверяющих  подлинностьпредложения;
       - указание о способе представления оферт (лично, под  расписку,заказной почтой и т.п.);
       - требования к упаковке предложений (оферт);
       - описание  процедуры  вскрытия  конвертов с  офертами  и  срокопределения победителей торгов;
       - указание о способе уведомления победителя торгов;
       - рекомендации   по    составу    и   правилам    представленияпояснительной записки;
       - отзыв оферты.
       5.4. Требования  к  организации  работ  и  управлению  проектомвключают:
       - схемы и графики производства работ;
       - графики  поставки  строительной  техники  и  технологическогооборудования;
       - календарные планы выполнения работ;
       - состав  привлекаемых   материальных   и  трудовых   ресурсов,строительных машин;
       - перечень    привлекаемых    субподрядных    и    транспортныхорганизаций;
       - режим рабочего времени, подготовки кадров;
       - обеспечение   работающих   жильем  и   объектами   социальнойинфраструктуры;
       - предложения по охране окружающей среды, технике безопасности.
       5.5. В  коммерческую   часть   оферты  включаются   показатели,необходимые оферентам для оценки стоимости и возможности  выполненияпредставленных на торги работ:
       - информация  о  налогах, тарифах,  сборах,  штрафах,  акцизах,таможенных  пошлинах,   транспортных,   страховых  и   инспекционныхрасходах,  условиях и  порядке  перевода  средств  (в том  числе  заграницу) и другая коммерческая информация;
       - информация  об  ограничениях,  введенных  законодательными  иисполнительными органами, собственниками земли и недвижимости;
       - размер, порядок внесения  и срок возврата денежных  задатков,гарантирующих безотзывность предложения  участника торгов в  течениеоговоренного  периода  времени,  гарантия  конфиденциальности  любойдокументации, составляемой в рамках проводимых торгов.
                 6. Условия и порядок проведения торгов
       6.1. В раздел "Условия и порядок проведения торгов"  включаютсяследующие положения:
       - ссылка на законодательство  и соглашения, юрисдикция  которыхраспространяется  на  проведение  торгов,  в  том  числе  ссылка  наПоложение о подрядных торгах в Российской Федерации, а также  ссылкана   законодательство,   которое  распространяется   на   выполнениеконтракта;
       - дата и место вскрытия конвертов с офертами и сведения о  том,будет ли этот процесс открытым;
       - методика выбора  победителя, порядок утверждения  результатовторгов;
       - условия и порядок внесения второго задатка;
       - уведомление о том,  какой документ подписывается  победителемторгов (контракт или протокол о проведении дальнейших переговоров  иконтракт);
       - предупреждение   о    непринятии   на   себя    обязательствамотивировать и объяснить причины отклонения оферт;
       - порядок извещения оферентов о результатах торгов.
       Одной из форм  извещения  оферентов о  победителе торгов  можетбыть  направление  оферентам  копии  протокола  заседания  тендернойкомиссии;
       - порядок проведения переговоров с победителем торгов.
       Рекомендуемая форма извещения  победителя торгов и  приглашенияего для проведения  переговоров и  оформления контракта приведена  вформе N 11 (приложение 11).
       Основные критерии   оценки   и  предложения   оферента.   Этимикритериями могут быть:
       - минимальная цена  выполнения подряда,  определенная с  учетомтекущих цен, а также условия расчетов, предлагаемые претендентом;
       - срок выполнения подряда;
       - технические  возможности  претендента  и  гарантии   качествавыполняемых работ;
       - деловая   репутация  претендента,   устойчивые   долгосрочныеконтакты, возможность привлечения квалифицированных субподрядчиков инадежных поставщиков;
       - обеспечение требований охраны окружающей среды;
       - другие    коммерческие,   технические    и    организационныетребования.
       7. Проект контракта между заказчиком и победителем торгов
       7.1. Одним  из  важнейших  документов  тендерной   документацииявляется   проект   контракта  между   заказчиком   (инвестором)   ипобедителем торгов.
       7.2. При    подготовке    проекта    контракта    рекомендуетсяпользоваться Основными положениями  порядка заключения и  исполнениягосударственных  контрактов  (договоров  подряда)  на  строительствообъектов   для  федеральных   государственных   нужд  в   РоссийскойФедерации,   утвержденными   постановлением   Совета   Министров   -Правительства Российской  Федерации от 14  августа 1993  г. N 812  иРуководством по  составлению  договоров подряда  на строительство  вРоссийской Федерации, одобренным Минстроем России 27 мая 1992 г.
       7.3. Информация, необходимая  для подготовки проекта  контракта(предмет  контракта,  сроки  выполнения  работ,  порядок  и  условиярасчетов и платежей, обязательства сторон, сведения о производстве иприемке  работ, условия  и  порядок  расторжения контракта  и  др.),содержится в соответствующих разделах тендерной документации.
       В проекте контракта указывается стартовая цена предмета торгов,предлагаемая заказчиком  и определенная  в  соответствии с  Порядкомопределения стоимости строительства и свободных (договорных) цен  настроительную  продукцию  в  условиях  развития  рыночных  отношений,сообщенным письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. N 12-349, ана  строительство, осуществляемое  с  участием иностранных  фирм,  всоответствии  с   Порядком   определения  стоимости   строительства,осуществляемого в Российской Федерации с участием иностранных фирм.
       В раздел  "Особые  условия"   включаются  другие  положения   итребования  заказчика,  которые   необходимы  для  учета   спецификипредмета торгов, но не противоречат действующему законодательству.
       Приложение 1
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 1
                    ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ____________________________________________________________________
              (наименование организации, проводящей торги,
                          адрес, телекс, факс)от имени ___________________________________________________________
               (наименование организации - инвестора (заказчика)приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на ___________________________________________________________________________________
                    (наименование работ или объекта)________________________________________________________________________________________________________________________________________в качестве претендента.Место строительства объекта ________________________________________Осмотр площадки может  быть  произведен с  _____________ 19_____  до______________ 19 ______ г.Проект разработан __________________________________________________
                          (наименование проектной организации)Стартовая стоимость ________________________________________________Работы должны быть начаты __________________________________________
                                         (срок начала)и закончены ________________________________________________________
                                 (срок окончания)В случае Вашего согласия на участие в торгах Вы можете получить  дваэкземпляра тендерной документации после перечисления ______________________________________________________________________________ руб.на расчетный счет _________________________________________________.Для участия в торгах необходимо  внести задаток в сумме  __________________________,  который  следует  перечислить  на  расчетный  счет____________________________________________________________________Заявки принимаются    с     ________________    19_____    г.     по____________________  19____  г.  каждый  день,  кроме  выходных,  с____________________________ до __________________________ часов
       Руководитель                    _______________________________
                                            фамилия, имя, отчество
       Приложение 2
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 2
                       ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ____________________                  ______________________(штамп организации -                  (наименование тендерн.____________________                  ______________________
     претендента)                        комитета и его адрес)1. Изучив тендерную документацию, включая технические и коммерческиеусловия выполнения работ,  мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные  наподписание    контракта,     согласны    участвовать    в     торгах____________________________________________________________________
                (наименование объекта и предмета торгов)
     а) в соответствии с указанными в тендерной документации условиямина сумму ___________________________________________________________
     или:
     б) при принятии наших  альтернативных технических и  коммерческихпредложений, изложенных в оферте, на сумму _________________________
     2. В  случае, если  наше  предложение  будет признано  на  торгахпобедителем и после получения Вашего уведомления об этом,  принимаемна себя обязательства:
     а) выплатить сумму второго задатка, составляющую __________ %  отсуммы  подряда  (_______________________________________________)  вустановленный срок;
     б) приступить  к  работе  по  заключению  контракта   (подписаниюпротокола с целью проведения дальнейших переговоров).
     3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до ________________________________________________________________________________
                        (время действия заявки)
     4. До подписания контракта (протокола) подряда настоящая заявка сВашим письменным уведомлением будет считаться имеющей силу  Договорамежду нами.
       Руководитель                             ______________________
                                                      (подпись)
                                                Фамилия, имя, отчество
          М.П.
       Приложение 3
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 3
                       ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО__________________________________, именуемый  в  дальнейшем Гарант,
         (наименование банка)свидетельствует о том, что ________________________________________,
                                (наименование подрядчика (оферента)именуемый в дальнейшем Подрядчик, при изменении своих предложений  втечение срока, указанного в тендерной документации или предложенногосамим  Подрядчиком,  а  равно  при  отказе  от  выполнения  подряда,полученного  в результате  победы  на  торгах на  объект  инвестиций____________________________________________________________________
                         (наименование объекта)___________________________________________________________________,проводимых ________________________________________________________,
                      (наименование инвестора (заказчика)именуемого в дальнейшем Заказчик, по адресу ________________________
                                                  (адрес инвестора)__________________, выплатит сумму  задатка, составляющую _______  %от суммы выдаваемого подряда из средств Подрядчика, имеющихся на егорасчетном счете N _____________ в __________________________________
                                            (реквизиты банка)в течение   _________   дней   со   дня   объявления   Инвестору   овышеупомянутых решениях.
     В случае, если Подрядчик не располагает указанной суммой,  Гарантобязуется  внести  ее  в  полном  размере  Инвестору  с  последующимпредставлением к  оплате Подрядчику  на взаимоприемлемых  договорныхусловиях.
     Подписи сторон:Со стороны Гаранта                            Со стороны Подрядчика___________________                          _______________________(Ф.И.О. и подпись                               (Ф.И.О. и подпись
    руководителя)                                    руководителя)
       Дата                                          Дата
       М.П.                                          М.П.
       Приложение 4
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 4
              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ, КОНСОРЦИУМА|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————||                         | Головная                | Филиалы и дочерние  ||                         | фирма                   | предприятия         ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Адрес:                  |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефон:                |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телекс:                 |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефакс:               |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Ответственное лицо:     |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Форма общества:         |                                               ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Уставный капитал        |                                               ||—————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————|| Годовой оборот при вы-  |              |               |                || полнении строительно -  | 1991         | 1992          | 1993           || монтажных работ         |              |               |                || млн. руб.               |              |               |                || (для инофирм в валюте)  |              |               |                ||                         |——————————————|———————————————|————————————————||                         |              |               |                ||—————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————|| Обменный курс к руб-    |              |               |                || лю на конец года:       |              |               |                ||                         |——————————————|———————————————|————————————————||                         |              |                                ||—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————|| Руководитель:           | Дата:        | Печать, подпись:               ||—————————————————————————|——————————————|————————————————————————————————|
       Примечание. В  случае  консорциума  данная  форма   заполняетсялидером. В разделе "годовой оборот" указываются суммарные показателивсех партнерских фирм, включая лидера.
       Приложение 5
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 5Субподрядчик____________________________________________________________________(один лист по каждому субподрядчику)Наименование организации, фирмы:____________________________________________________________________|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————||                         | Головная                | Филиалы и дочерние  ||                         | фирма                   | предприятия         ||                         |                         | (если есть)         ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Адрес:                  |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефон:                |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телекс:                 |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Телефакс:               |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Ответственное лицо:     |                         |                     ||—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|| Форма общества:         |                                               ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Уставный капитал        |                                               ||—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| Сфера деятельности:     |                                               ||—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|| Руководитель:           | Дата:         | Печать, подпись:              ||—————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|
       Приложение 6
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 6
                      СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
                         И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛНаименование претендента: __________________________________________|—————————————————————|———————————————————————————————————|——————|——————|| Вид персонала       | Среднее количество в 199_ году    | Всего| Всего||                     |                                   | 199__| 199__||                     |——————|————————————|——————|————————|      |      ||                     | Всего| В том числе| Опыт | Знание |      |      ||                     |      | работа в   | рабо-| иностр.|      |      ||                     |      | фирме не   | ты за| языков |      |      ||                     |      | менее 5 лет| рубе-|        |      |      ||                     |      |            | жом  |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Руководящий персо-  |      |            |      |        |      |      || нал в менеджменте   |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Начальники строек   |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Инженеры - проек-   |      |            |      |        |      |      || тировщики           |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Техники - проекти-  |      |            |      |        |      |      || ровщики             |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Инженеры автор.     |      |            |      |        |      |      || надзора             |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Начальники          |      |            |      |        |      |      || участков            |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Главные механики    |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Прорабы             |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Механики            |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Рабочие строит.     |      |            |      |        |      |      || специальностей      |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Специалисты по      |      |            |      |        |      |      || мат. - техн. снабж. |      |            |      |        |      |      ||—————————————————————|——————|————————————|——————|————————|——————|——————|| Руководитель:       | Дата:             | Печать, подпись:            ||—————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|
       Примечание. В случае консорциумов указать суммарные  показателидля всех партнеров.
       Приложение 7
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 7
             СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (ОБОРУДОВАНИЕ), ТРАНСПОРТНаименование претендента: __________________________________________|——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————|| Наименование | Изготовитель, | Шт.| Год  | Мощ-ть | В распоряжении  || стр. техники | марка         |    | вы-  |        |                 ||              |               |    | пуска|        |                 ||              |               |    |      |        |——————|——————————||              |               |    |      |        | шт.  | начиная с||——————————————|———————————————|————|——————|————————|——————|——————————||              |               |    |      |        |                 ||——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————||              |               |    |      |        |                 ||——————————————|———————————————|————|——————|————————|—————————————————||              |               |    |      |        |                 ||——————————————|—————|—————————|———||——————|————————|—————————————————|| Руководитель:      | Дата:       | Печать, подпись:                 ||————————————————————|—————————————|——————————————————————————————————|
       Примечание. В случае консорциумов указать суммарное  количествовсех партнеров.
       Приложение 8
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 8
                          ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕНаименование претендента: __________________________________________Правовая форма: ____________________________________________________|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| БАЛАНС                                                                   ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| Активы              | 19__| 19__| 19__| Пассивы        | 19__| 19__| 19__||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА,  |     |     |     | СОБСТВ. КАПИ-  |     |     |     || в т.ч.:             |     |     |     | ТАЛ, в т.ч.:   |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| нематериальные      |     |     |     | заявленный     |     |     |     || ценности            |     |     |     | капитал        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| земельные участки,  |     |     |     | накопления     |     |     |     || постройки           |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| техническое обору-  |     |     |     | балансовая     |     |     |     || дование, станки     |     |     |     | прибыль        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| производственное    |     |     |     | ЗАЕМНЫЙ КАПИ-  |     |     |     || оборудование        |     |     |     | ТАЛ, в т.ч.:   |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| капиталовложения    |     |     |     | отчисления     |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ,  |     |     |     | пенсионное     |     |     |     || в т.ч.:             |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| неоплаченное        |     |     |     | дебиторская    |     |     |     || строительство       |     |     |     | задолженность  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| полученная часть    |     |     |     | из поставок    |     |     |     || оплаты              |     |     |     | и услуг        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| кредит, задолж-ть,  |     |     |     | сроком менее   |     |     |     || проч. имущ. цен-сти |     |     |     | 1 года         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| из поставок и ус-   |     |     |     | сроком менее   |     |     |     || луг                 |     |     |     | 5 лет          |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ликвидные средства  |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| СУММА БАЛАНСА       |     |     |     | СУММА БАЛАНСА  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ                                                 ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| ЗАТРАТЫ             |     |     |     | ПРИБЫЛЬ        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| Материальные за-    |     |     |     | Доходы с       |     |     |     || траты, в т.ч.:      |     |     |     | оборота        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| затраты на персо-   |     |     |     | увеличение и   |     |     |     || нал                 |     |     |     | уменьшение     |     |     |     ||                     |     |     |     | запасов        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| заработная плата    |     |     |     | др. активизи-  |     |     |     ||                     |     |     |     | рованные       |     |     |     ||                     |     |     |     | работы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| амортизация         |     |     |     | прочие произ-  |     |     |     ||                     |     |     |     | водственные    |     |     |     ||                     |     |     |     | доходы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| расходы по коопе-   |     |     |     | доходы от ко-  |     |     |     || рации               |     |     |     | операции       |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| проценты и подоб-   |     |     |     | из объеди-     |     |     |     || ные расходы         |     |     |     | ненных пред-   |     |     |     ||                     |     |     |     | приятий        |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| налоги              |     |     |     | проценты и по- |     |     |     ||                     |     |     |     | добные доходы  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| прочие производ-    |     |     |     | прочие произ-  |     |     |     || ственные расходы    |     |     |     | водственные    |     |     |     ||                     |     |     |     | доходы         |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| непредвиденные      |     |     |     | непредвиден-   |     |     |     || расходы             |     |     |     | ные доходы     |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| амортизация         |     |     |     |                |     |     |     || оборудования        |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————||                     |     |     |     |                |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| СУММА ЗАТРАТ        |     |     |     | СУММА ПРИБЫЛИ  |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|| БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ  |     |     |     | БАЛАНС УБЫТКОВ |     |     |     ||—————————————————————|—————|—————|—————|————————————————|—————|—————|—————|Нерегулярные дебиторские задолженности (поручительства, гарантии...)Велось ли  за   последние   5  лет   судопроизводство  в   отношениибанкротства или неплатежеспособностиПримечание к позициям, требующим пояснения|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————|| Руководитель:       | Дата:              | Печать, подпись:            ||—————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————|
       Приложение 9
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                             Форма N 9
               ОПЫТ РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТА ПО САМОМУ КРУПНОМУ
            ПОСТРОЕННОМУ ОБЪЕКТУ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА
                        В РОССИИ ИЛИ ЗА РУБЕЖОМНаименование претендента: __________________________________________|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Наименование объекта    |                                              || (краткое описание)      |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Расположение объекта:   |                                              || (страна, место)         |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Заказчик:               |                                              || (точный адрес, теле-    |                                              || фон, телекс, телефакс,  |                                              || ответственное лицо)     |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Начало строительства:   |                                              || (месяц, год)            |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Окончание строитель-    |                                              || ства (месяц, год)       |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Стоимость объекта:      |                                              ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| Объем выполненных ра-   |                                              || бот, в том числе соб-   |                                              || ственными силами        |                                              ||—————————————————————|———|————————————|—————————————————————————————————|| Руководитель:       | Дата:          | Печать, подпись:                ||—————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————|
       Приложение 10
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                            Форма N 10
                 ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
                 ОБЪЕКТОВ СОПОСТАВИМОГО ВИДА И ОБЪЕМА В
                 РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ|————|————————————————|———————————————|————————————|———————————————————————|—————————|——————|————————————-|| N  | Наименование   | Общий объем   | В том числе| Период строительства  | Заказчик| Место| Примечание  || п/п| постр. объекта | стр. объекта, | собственн. |                       |         |      |             ||    |                | в млн. руб.   | силы       |                       |         |      |             ||    |                |               |            |———————————|———————————|         |      |             ||    |                |               |            | Начало    | Окончание |         |      |             ||    |                |               |            | стр-ва    | стр-ва    |         |      |             ||    |                |               |            | год, месяц| год, месяц|         |      |             ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |             ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |             ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————||    |                |               |            |           |           |         |      |             ||————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|—————————|——————|—————————————|
       Примечание. В  случае  консорциумов приложение  10  заполняетсякаждым из партнеров.|—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————|| Руководитель:       | Дата:           | Печать, подпись:               ||—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————|
       Приложение 11
       к инструкции по подготовке
       тендерной документации
       при проведении подрядных
       торгов в Московской
       области
                                                            Форма N 11
                               ИЗВЕЩЕНИЕ
                ПОБЕДИТЕЛЮ ТОРГОВ И ПРИГЛАШЕНИЕ ЕГО ДЛЯ
                         ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ__________________                       ___________________________(штамп организации,                      (наименование организации -__________________                       ___________________________проводящей торги)                            победителя торгов)
     Тендерный комитет по проведению подрядных торгов ________________
                                                        (наименование_____________________________ уведомляет Вас о том, что на подрядных
       работ или объекта)торгах по __________________________________________________________
                   (наименование объекта и предмета торгов)признан победителем ________________________________________________
                          (наименование организации, признанной____________________________________________________________________
                          победителем торгов)
     Стоимость работ подряда принята в сумме _________________________
     Направляю Вам протокол заседания тендерного комитета от _________199 _ г.   и    прошу   Вас   прибыть ____________  для   проведения
                                           (дата)переговоров и оформления контракта на выполнение подряда.
     При этом напоминаю Вам  о том, что  в соответствии с  действующимположением победитель торгов обязан к указанному сроку внести второйзадаток на расчетный счет N ________________________________________
                                    (номер расчетного счета________________________________ в сумме ___________________________
    заказчика и реквизиты банка)
     Приложение: по тексту на _________ л. в ________ экз.
     Руководитель
     _____________________                         ___________________
                                                        (подпись)