Постановление Главы городского поселения Клин Клинского муниципального района от 12.08.2010 № 6-ГПК
Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией организаций...
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛИН ГЛАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2010 г. N 6-ГПК Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией организаций длявыполнения работ по техническому надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилых домов В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" иМетодическими рекомендациями по разработке субъектами РоссийскойФедерации региональных адресных программ по проведению капитальногоремонта многоквартирных домов, утвержденными решением Правлениягосударственной корпорации - Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства (протокол N 137 от 25.02.2010),муниципальной адресной программой "Капитальный ремонт и модернизацияжилищного фонда городского поселения Клин на 2010-2011 годы" постановляю: 1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющей организацией организаций длявыполнения работ по техническому надзору за проведением капитальногоремонта многоквартирных жилых домов (приложение N 1) в жилых домах,вошедших в муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт имодернизация жилищного фонда городского поселения Клин на 2010-2011годы". 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации - газете "Серп и молот". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна и.о. руководителя администрации городского поселения Клин А.Н.Яроцкого. Глава городского поселения Клин А.Н. Постригань Приложение N 1 к постановлению главы городского поселения Клин Московской области от 12 августа 2010 г. N 6-ГПК ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) иМетодическими рекомендациями по разработке субъектами РоссийскойФедерации региональных адресных программ по проведению капитальногоремонта многоквартирных жилых домов, утвержденными решениемПравления государственной корпорации - Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства (протокол N 137 от25.02.2010) и муниципальной адресной программой "Капитальный ремонти модернизация жилищного фонда городского поселения Клин на2010-2011 годы". 2. Привлечение в рамках муниципальной адресной программы"Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда городскогопоселения Клин на 2010-2011 годы" осуществляется путем отбораорганизации, претендующей на выполнение работ по техническомунадзору за проведением капитального ремонта многоквартирных жилыхдомов. 3. Организация, претендующая на выполнение работ потехническому надзору, предоставляет заявку, содержащую следующуюинформацию: фирменное наименование, сведения об организационно-правовойформе и месте нахождения организации, юридическом и почтовом адресе; краткое описание методики осуществления технического надзора,цена и сроки выполнения работ; перечень объектов, на которых организацией выполнялись функциитехнического надзора, аналогичные заказываемым; краткое изложение других условий предложения организации; что финансово-хозяйственная деятельность организации неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ обадминистративных нарушениях, на момент подачи заявки; что организация не находится в стадии ликвидации, не быловынесено решение арбитражного суда о признании организации банкротоми не было открыто конкурсное производство (в соответствии сФедеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ). 4. К заявке прилагаются следующие документы: а) заверенные копии учредительных документов подряднойорганизации; б) заверенная копия решения о назначении руководителя подряднойорганизации; в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет вналоговом органе; г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявки; д) заверенные копии лицензий, необходимых в случаях,установленных законодательством; е) заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации(при ее наличии); ж) справка из налогового органа об отсутствии задолженности поначисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетылюбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшийкалендарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовойстоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период; з) квалификационные данные, опыт, деловая репутация, степеньнадежности, профессиональная компетентность инженерно-техническихработников (отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ,качестве и сроках выполнения, иные сведения). 5. Основными критериями выбора организации являются: 5.1. Цена предложения, включая все расходы и затраты,необходимые для выполнения работ по техническому надзору. 5.2. Сроки выполнения работ по техническому надзору. 5.3. Предлагаемые методики выполнения работ по техническомунадзору. 5.4. Квалификационные данные, профессиональная компетентностьинженерно-технических работников организаций и других работников,которые будут выполнять работы по проведению технического надзора,опыт, деловая репутация организации. 6. Заявки представляются в установленные сроки на рассмотрениерабочей комиссии, которая назначается приказом директора управляющейорганизации, товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным или иным специализированным потребительскимкооперативом в соответствии с уставом. Управляющая организацияприказом директора создает рабочую комиссию, состоящую из не менеечем трех человек. В работе комиссии по согласованию принимаютучастие представители органов местного самоуправления. 7. Рабочая комиссия определяет день подачи заявокорганизациями. 8. Товарищества собственников жилья, жилищный,жилищно-строительный или иной специализированный потребительскийкооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирномдоме управляющая организация с момента истечения срока подачи заявокв течение трех дней обязаны произвести выбор организации попроизводству работ по техническому надзору и оформить мотивированноерешение, указав в решении перечень организаций, предложения которыхбыли рассмотрены и оценены, а также обоснованное предложение овыборе организации либо мотивированный отказ. 9. Решение рабочей комиссии утверждается директором управляющейорганизации, председателем товарищества собственников жилья,жилищного, жилищно-строительного или иного специализированногопотребительского кооператива в соответствий с уставом и направляетсяв органы местного самоуправления.