Постановление Главы городского поселения Клин Клинского муниципального района от 12.08.2010 № 7-ГПК
Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией...
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЛИН ГЛАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 августа 2010 г. N 7-ГПК Утратил силу - Постановление Главы городского поселения Клин Клинского муниципального района от 24.11.2010 г. N 10-ГПК Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "Офонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйстваМосковской области от 01.10.2009 N 47 "Об утверждении порядкапривлечения товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным или иным специализированным потребительскимкооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей организацией подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов" постановляю: 1. Утвердить Порядок привлечения товариществом собственниковжилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированнымпотребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещенийв многоквартирном доме управляющей организацией подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирных домов (приложение N 1) для жилых домов, вошедших вмуниципальную адресную программу "Капитальный ремонт и модернизацияжилищного фонда городского поселения Клин на 2010-2011 годы". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна и.о. руководителя администрации городского поселения Клин А.Н.Яроцкого. Глава городского поселения Клин А.Н. Постригань Приложение N 1 к постановлению главы городского поселения Клин Московской области от 12 августа 2010 г. N 7-ГПК ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ ВМНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральнымзаконом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированиюжилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон),распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйстваМосковской области от 01.10.2009 N 47 "Об утверждении порядкапривлечения товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно-строительным или иным специализированным потребительскимкооперативом либо выбранной собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющей организацией подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов"и муниципальной адресной программой "Капитальный ремонт имодернизация жилищного фонда городского поселения Клин на 2010-2011годы". 2. Привлечение в рамках муниципальной адресной программы"Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда городскогопоселения Клин на 2010-2011 годы" осуществляется путем отбораподрядной организации из числа претендентов (не менее трех). 3. Организация, претендующая на выполнение подрядных работ,предоставляет заявку, содержащую следующую информацию: фирменное наименование, сведения об организационно-правовойформе и месте нахождения организации, юридическом и почтовом адресе; краткое описание работ, предлагаемых к выполнению, в том числетехнологий и материалов, их объективные технические и качественныехарактеристики; цена и сроки выполнения работ; перечень объектов, на которых подрядной организациейвыполнялись работы, аналогичные заказываемым работам по капитальномуремонту; сведения об имеющихся механизмах и оборудовании; краткое изложение других условий предложения подряднойорганизации; финансово-хозяйственная деятельность организации неприостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ обадминистративных нарушениях, на момент подачи заявки; организация не находится в стадии ликвидации, не было вынесенорешение арбитражного суда о признании организации банкротом и небыло открыто конкурсное производство (в соответствии с Федеральнымзаконом от 24.07.2007 N 218-ФЗ). 4. К заявке прилагаются следующие документы: а) заверенные копии учредительных документов подряднойорганизации; б) заверенная копия решения о назначении руководителя подряднойорганизации; в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет вналоговом органе; г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявки; д) заверенная копия свидетельства о членстве в саморегулируемойорганизации соответствующей профессиональной отрасли; е) заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации(при ее наличии); ж) справка из налогового органа об отсутствии задолженности поначисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетылюбого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшийкалендарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовойстоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности запоследний завершенный отчетный период; з) квалификационные данные, опыт, деловая репутация, степеньнадежности, профессиональная компетентность инженерно-техническихработников (отзывы заказчиков о выполнении аналогичных работ,качестве и сроках выполнения, иные сведения). 5. Основными критериями выбора подрядной организации являются: 5.1. Цена предложения, включая все расходы и затраты,необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту. 5.2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту. 5.3. Предлагаемые технологии выполнения работ по капитальномуремонту, качественные характеристики используемых материалов. 5.4. Квалификационные данные, профессиональная компетентностьинженерно-технических работников подрядных организаций и другихработников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонтумногоквартирного дома, опыт, деловая репутация подряднойорганизации. 5.5. При равных прочих условиях взятое на себя обязательствоподрядной организацией по прохождению государственной экспертизыпроектной документации в порядке, установленном законодательствомРФ. 6. Заявки представляются в установленные сроки на рассмотрениерабочей комиссии, которая назначается приказом директора управляющейорганизации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительногокооператива в соответствии с уставом. Управляющая организацияприказом директора создает рабочую комиссию, состоящую из не менеечем трех человек. В работе комиссии по согласованию принимаютучастие представители органов местного самоуправления. 7. Рабочая комиссия определяет день подачи заявок подряднымиорганизациями. 8. Товарищества собственников жилья, жилищные,жилищно-строительные или иные специализированные потребительскиекооперативы либо выбранные собственниками помещений вмногоквартирном доме управляющие организации с момента истечениясрока подачи заявок в течение 3 дней обязаны произвести выборподрядной организации и оформить мотивированное решение, указав врешении перечень подрядных организаций, предложения которых былирассмотрены и оценены, а также обоснованное предложение о выбореподрядной организации либо мотивированный отказ. 9. Решение рабочей комиссии утверждается директором управляющейорганизации, председателем товарищества собственников жилья,жилищно-строительного кооператива.